Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Toepassingsgebied
1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de uitvoerder en de opdrachtgever.
1.2. Onder uitvoerder dient volgende entiteit begrepen te worden: Vision Projects BV, met ondernemingsnummer 0462.245.976
1.3. Eens de opdrachtgever huidige algemene voorwaarden aanvaard heeft, zullen deze blijven gelden in de relatie tussen de opdrachtgever en de uitvoerder, ook wanneer geen nieuwe schriftelijke overeenkomst werd overgemaakt, of wanneer de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden niet expliciet werd herhaald.
1.4. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, verzaakt de opdrachtgever aan de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden.
Artikel 2 – Offertes
2.1. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn vermeld wordt. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door de uitvoerder, dan wel door (begin van) uitvoering van de overeenkomst.
2.2. De opdrachtgever garandeert de juistheid van de door hem verstrekte gegevens (maten, hoeveelheden, plannen, tekeningen, etc.). Indien de werkelijke situatie afwijkt van hetgeen door de opdrachtgever werd meegedeeld, zal de meerprijs die hieruit voortvloeit doorgerekend worden.
2.3. De uitvoerder heeft het recht om na ondertekening van de overeenkomst de aangeboden onderaannemer te veranderen (voor of tijdens de werken) zonder afbreuk te doen aan de vooropgestelde/afgesproken kwaliteit.
Artikel 3 – Prijs
3.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2. De opdrachtgever zal geen rechten kunnen ontlenen aan kennelijke schrijf- of drukfouten in offertes.
3.3. De uitvoerder is gerechtigd de prijs te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering van de werken de prijzen van de materialen een stijging hebben ondergaan van minimaal 15% welke bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar was. De prijsstijging zal schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. De opdrachtgever zal dan het recht hebben de overeenkomst binnen 15 kalenderdagen te beëindigen per aangetekend schrijven, zonder dat dit hem recht geeft op enige schadevergoeding.
Artikel 4 – Betaling
4.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 7 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2. Indien de facturen op de vervaldag niet voldaan zijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn aan 10%, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Intresten en schadebeding zullen ten aanzien van consumenten slechts verschuldigd zijn na ingebrekestelling.
4.3. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft de uitvoerder het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling.
Artikel 5 – Uitvoeringstermijn
5.1. De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief.
5.2. De uitvoeringstermijnen worden alleszins geschorst door periodes van weerverlet, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen.
5.3. De uitvoeringstermijn is eveneens geschorst wanneer de uitvoering van de werken niet kan gestart worden of niet kan worden verdergezet ten gevolge van oorzaken die niet aan de uitvoerder te wijten zijn (bv. werf onklaar, laattijdige levering materialen door externe leverancier, onbetaalde facturen, etc.).
5.4. Indien na sluiting van de overeenkomst de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt aan de uit te voeren werken, kan de uitvoeringstermijn eveneens wijzigen.
Artikel 6 – Meerwerken
6.1. Werken die niet of anders in de offerte zijn opgenomen, maar wel zijn uitgevoerd omdat ze hetzij werden gevraagd door de opdrachtgever, hetzij nodig waren om een goede werking van het vooropgestelde project te bekomen, zijn meerwerken welke door de opdrachtgever integraal dienen vergoed te worden.
Artikel 7 – Opzegging
7.1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval zal de uitvoerder gerechtigd zijn op vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, de reeds gemaakte kosten, de prijs van de reeds bestelde goederen en materialen, evenals een schadevergoeding voor de gederfde winsten welke forfaitair op 20% van de totale aannemingssom (excl. BTW) wordt begroot. Zo nodig is de uitvoerder evenwel gerechtigd een hogere schade te vorderen.
7.2. Indien de overeenkomst door de uitvoerder opgezegd wordt en de opdrachtgever hierdoor schade lijdt, dient de opdrachtgever zijn schade aan te tonen, welke alleszins beperkt zal blijven tot 20% van de totale aannemingssom (excl. BTW).
7.3. Indien de opdrachtgever onderdelen uit de getekende offerte uithaalt, kan hier een forfaitaire winstderving van 15% aangerekend worden.
Artikel 8 – Klachten
8.1 Klachten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen, dienen binnen 7 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan de uitvoerder kenbaar gemaakt worden. Klachten die na deze termijn gemeld worden, worden niet aanvaard.
8.2 De voorbehoudsloze ingebruikname van de uitgevoerde werken geldt als stilzwijgende oplevering. Dit impliceert eveneens een aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De uitvoerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan leidingen of draden van welke aard ook (ondergronds, bovengronds, in muren, etc.) waarvan de exacte locatie niet voorafgaand werd meegedeeld. Het bewijs dat de locatie werd meegedeeld, ligt bij de opdrachtgever.
9.2 De aansprakelijkheid van de uitvoerder is, ook in geval van zware fout, beperkt tot het bedrag dat desgevallend wordt uitbetaald door haar verzekeraar. Wanneer de schade niet door enige verzekering gedekt is, dan is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot de waarde van de overeenkomst (excl. BTW).
9.3 De uitvoerder zal, behoudens in geval van bedrog of opzet, niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade.
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 Zolang er geen incorporatie heeft plaats gevonden, gaat de eigendom van de geleverde goederen pas over op de opdrachtgever, van zodra de volledige prijs, inclusief eventuele kosten, intresten of schadevergoedingen, betaald is geworden.
Artikel 11 – Overgang risico
11.1 Het risico op verlies of beschadiging van de goederen ten gevolge van derden gaat over op de opdrachtgever van zodra de goederen geleverd zijn op de werf of aan de opdrachtgever.
Artikel 12 – Overmacht
12.1 Indien de uitvoering van de werken of levering van de goederen door overmacht onmogelijk is, is de uitvoerder gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen op te schorten.
12.2 Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in het uitblijven van leveringen door leveranciers, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming of wateroverlast, weersomstandigheden, files, beslissingen van overheidswege.
12.3 Indien een overmachtssituatie langer dan 3 maanden aanhoudt, zullen zowel de opdrachtgever als de uitvoerder gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.
12.4 Overeengekomen uitvoeringstermijnen zullen verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen ter goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeen komen.
12.5 In geval van een overmachtssituatie zal de uitvoerder steeds gerechtigd zijn de reeds uitgevoerde werken en/of geleverde goederen te factureren.
Artikel 13 – Splitsbaarheid
13.1 Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk nietig zou zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechtbank is gerechtigd een nietige of onafdwingbare bepaling te matigen.
Artikel 14 – Bevoegdheid en toepasselijk recht
14.1 De overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitvoerder worden beheerst door het Belgisch recht.
14.2 De rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de uitvoerder gelegen is, zullen uitsluitend bevoegd zijn in geval van enig geschil. De uitvoerder behoudt zich evenwel het recht voor om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de opdrachtgever.